为了帮助考生系统的复习2013年二级建造师考试课程全面的了解二级建造师考试教材的相关重点，本文将主要针对二级建造师考试科目《市政公用工程管理与实务》相关知识点进行详细讲解，希望对您有所帮助！
市政公用工程施工索赔的原因及依据
1.施工索赔产生的原因
发包人违约;不可抗力事件;合同缺陷;合同变更;工程师指令;其他第三方原因。
2.施工索赔的依据
(1)招标文件、施工合同文本及附件，经认可的工程实施计划、各种工程图纸、技术规范等。
(2)双方的往来信件及各种会谈纪要。
(3)进度计划、具体的进度以及项目现场的有关文件。
(4)国家有关法律、法令、政策文件，官方的物价指数、工资指数，各种会计核算资料，材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的凭据。
施工索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。通常情况下，索赔是承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工期延误、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。
市政公用工程施工索赔的程序
(1)承包人提出索赔申请。索赔事件发生28d内，必须以正式函件向工程师和业主发出索赔意向通知，声明对此事项要求索赔。逾期申报时，工程师有权拒绝承包人的索赔要求。
(2)承包人提出索赔报告和相关证据资料。发出索赔意向通知后28d内，向工程师和业主提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告和证据资料、索赔依据，以及其他计算出的该事件影响所要求的索赔额和申请展延的工期天数。
(3)工程师和业主审核承包人的索赔申请。工程师和业主在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师和业主在28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经被认可。
(4)当该索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向工程师和业主发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师和业主提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
(5)工程师与承包人谈判。如果双方对索赔事件的责任、索赔款额或工期展延天数分歧较大，通过谈判达不成共识，按照条款规定工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并通知承包人。
(6)发包人审批工程师的索赔处理证明。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告，再根据项目的目的、投资控制、竣工验收要求，以及针对承包人在实施合同过程中的缺陷或不符合合同要求的地方提出反索赔方面的考虑，决定是否批准工程师的索赔报告。
(7)承包人是否接受最终的索赔决定。承包人同意了最终的索赔决定，这一索赔事件即告结束。若不接受索赔决定，双方可通过谈判、调解、仲裁或诉讼的方式解决。
咨询热线：0512-66555771 咨询QQ:1294015820
更多课程请点击进入：https://www.ttpx.net/com/szjtjy/
【苏州市区校区】
地址(1)：苏州市人民路1023号永霖大厦3楼
公交：公交（9、307、146、923、32、60、2、68、112）乐桥站下。
地址(2)：苏州市人民路985号、937号（市图书馆正对面）
公交：公交 (38、931、40、89、308、321、200）市立医院本部站下
地址(3)：苏州市人民路965号（市图书馆正对面）
公交：公交 (38、931、40、89、308、321、200）市立医院本部站下
地址(4)：苏州市人民路1076号、1120号
公交：公交（1、101、102、103、8、502、309、5、933、游4路）饮马桥站下；
【苏州新区校区】
新区地址：新区滨河路1388号X2创意街区3号楼B栋6楼
公交：路线一：游3、31、33、308、321、325、328、415、622到金狮大厦下向北50米
路线二：2、30、35、38、39、40、51、68、69、89、303、304、308、312、317、321、
325、502、511到新城花园酒店下，沿滨河路向北100米
路线三：乘坐313路到水洲饭店下即到
【苏州园区校区】
园区地址：工业园区星海街200号星海国际广场7楼708室
公交：178, 307, 818 到都市花园南 下车
【苏州吴中区校区】
吴中地址：吴中区东吴南路388号吴中商城15楼
公交：线路一：1路区间，1路，3路，5路，43，52，55，58，58区间，62，63，325，503，513，522，550，932至吴中商城下车
线路二：66路，504，551至公交一路新村下车
【昆山校区】
昆山地址：昆山震川西路111号名仕大厦9楼(农工商超市旁)
公交： 1：106路 104路 5路 128路 108路公交路线到农工商站下车即到
【常熟校区】
常熟地址：常熟市书院街19号中环广场4楼404、420室
公交：2，5，7，8，9，109,104,105,110,116至书院街下
【张家港校区】
张家港地址：张家港市步行街142号展销大楼4楼整层
公交：线路一：5路东线、5路西线、6路、9路东线、9路西向、13路、20路、228路环线至长安中路图书馆站下；
线路二：11路东线、11路西线、19路、209路、226路至沙洲中路金海华站下。
苏州二级建造师|苏州二级建造师培训|苏州捷梯教育
